مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا

مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورالمنشوراتس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثبوت ملكية
الأربعاء أغسطس 16, 2017 1:42 pm من طرف Admin

» حجية الاحكام المدنية
الأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
الأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
الأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
الأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
الأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
الأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
الأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
السبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 
mousalawyer
 
امل
 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 100 بتاريخ الأربعاء أغسطس 02, 2017 9:19 pm

شاطر | 
 

 عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمر : 37
الموقع : tamir_tag@yahoo.com

مُساهمةموضوع: عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏   الأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am

عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏

إنه فى يوم -------- الموافق -------- . ‏
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: -------- . ‏-المقيم -------- . ‏
‏ (طرف أول ) ‏
ثانياً: -------- . ‏-المقيم -------- . ‏
‏ (طرف ثانى ) ‏
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى : ‏

‏ البند الأول ‏
باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك جميع أنقاض المبنى ملكه الكائن -----‏‏--- بكافة أنواعه ومشتملاته وهذا المبنى مسطحه حوالى -------- متر مربع ‏ومكون من -------- دور ومحدود بالحدود الأتية :- ‏
الحد البحري: -------- . ‏
الحد الغربي: -------- . ‏
الحد الشرقي: -------- . ‏
الحد القبلى: -------- . ‏

‏ البند الثانى ‏
يقر الطرف الأول بأنه المالك الوحيد للعقار المبيعه أنقاضه بموجب هذا العقد كما يضمن ‏ان العقار المذكور خالي من كافة الحقوق العينية أيا كانت أنواعها . ‏

‏ البند الثالث ‏
تم هذا البيع بثمن إجمالى وجزافى قدره -------- جنيهاً دفعها الطرف الثانى ‏للطرف الأول ويعتبر التوقيع على هذا العقد بموجب مخالصة نهائية . ‏

‏ البند الرابع ‏
يقر الطرف الثانى المشترى بأنه عاين بنفسه المباني المطلوب هدمها وبيع أنقاضها المعاينة ‏التامة النافية للجهالة وأنه قبل مشتراها بحالتها الحاضرة وبطريق جزافى . ‏

‏ البند الخامس ‏
يلتزم الطرف الثانى باستخراج الرخص اللازمة للهدم بمعرفته ووفقاً للشروط الموضحة ‏بالقانون رقم 344 لسنة 1956 ويكون مسئولاً وحده عن كل مخالفة تقع بسبب ذلك وعليه ‏إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أملاك الجيران . ‏

‏ البند السادس ‏
يلتزم الطرف الثانى بإتمام عملية الهدم ونقل الأنقاض والأتربة وتسليم الأرض للطرف ‏الأول خالية فى مدة أقصاها -------- يوماً وفى حالة تأخره يلتزم بسداد التعويضات ‏اللازمة للطرف الأول . ‏

‏ البند السابع ‏
يتعهد الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثانى لهدمه خالياً من السكان فى مده أقصاها ‏‏-------- يوماً ، فإذا تأخر عن التسليم فى الميعاد المذكور إمتدت المدة المقررة ‏للتنفيذ بقدر مدة التأخير . ‏

‏ البند الثامن ‏
أتفق الطرفان على انه فى حالة نشوب اى نزاع بسبب هذا العقد تكون المحكمة ‏المختصة بنظره هى محكمة موطن العقار المراد هدمه . ‏

‏ البند التاسع ‏
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم . ‏

‏ الطرف الأول ‏الطرف الثانى ‏
‏ الاسم: ‏الاسم: ‏
‏ رقم البطاقة: رقم ‏البطاقة: ‏
‏ التوقيع: ‏التوقيع: ‏

[u]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://tamirtag.yoo7.com
 
عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: منتدى العقود-
انتقل الى: